EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº 2019.06.05.01-SMAF – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-140519-TP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Contratada: MARCOS SAMIO SILVA GALDINO ME CNPJ nº 26.221.711/0001-80 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da Contratação dos serviços técnicos especializados em Assessoria e Execução Contábil junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 30/10/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 04/04/2022 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó (CONTRATANTE); Marcos Samio Silva Galdino (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 04/04/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Secretário e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº 2019.06.05.01-SMATDS – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-140519-TP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social – Contratada: MARCOS SAMIO SILVA GALDINO ME CNPJ nº 26.221.711/0001-80 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da Contratação dos serviços técnicos especializados em Assessoria e Execução Contábil junto a Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 30/10/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 04/04/2022 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Marcos Samio Silva Galdino (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 04/04/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº 2019.06.05.01-SME – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-140519-TP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Educação – Contratada: MARCOS SAMIO SILVA GALDINO ME CNPJ nº 26.221.711/0001-80 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da Contratação dos serviços técnicos especializados em Assessoria e Execução Contábil junto a Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 30/10/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 04/04/2022 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Marcos Samio Silva Galdino (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 08/09/2021NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Gestor e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº 2019.06.05.01-SMS – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-140519-TP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Saúde – Contratada: MARCOS SAMIO SILVA GALDINO ME CNPJ nº 26.221.711/0001-80 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da Contratação dos serviços técnicos especializados em Assessoria e Execução Contábil junto a Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 30/10/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 04/04/2022 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Marcos Samio Silva Galdino (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 04/04/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde
