EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE'd3RGÃO DEMANDADO/EXPEDIDOR:
SETOR DE LICITAÇÃOMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE – Título: AVISO DE ADENDO Nº1 AO EDITAL DE LICITAÇÃO – Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio – Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº PMH-190422-PERP01 – Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços Especializados de Fornecimento Mensal de Solução Integrada de Software, Locação e Manutenção de Equipamentos, Hospedagem em Nuvem, Suporte Técnico e Capacitação de Servidores e Prestadores de Serviços para Todas as Unidades de Saúde que Compõem o Sistema Municipal de Saúde do Município de Hidrolândia – CE – Motivo: Retificação de Edital – Local de Acesso ao Edital: Avenida Luiz Camelo Sobrinho, nº 640 - Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia - Ceará; www.bbmnetlicitacoes.com.br; https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php; https://licitacoes.tce.ce.gov.br – Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 07H30M às 13H00M – Local de Realização da Licitação: www.bbmnetlicitacoes.com.br– Nova Data de Abertura: 23 de maio de 2022, horário: 08H:00M - Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de Oliveira..VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL/JORNAL:
- DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM).
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE).
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU).
- Jornal “O POVOVEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – INTERNET:
- www.bbmnetlicitacoes.com.br
- https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php
- https://licitacoes.tce.ce.gov.brDATA DA VEÍCULAÇÃO:
10/05/2022LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 09/05/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO:
__________________________________
Raimundo Rodrigues de Oliveira
Pregoeiro
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICAÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
A Prefeitura Municipal de Hidrolândia/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, o resultado de classificação da seleção dos projetos de venda da CHAMADA PÚBLICA Nº PMH-070322-CPAF01 – OBJETO: Aquisição Complementar de Produtos Oriundos da Agricultura Familiar para Compor a Alimentação Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Hidrolândia/CE – Os fornecedores selecionados foram: GRUPO INFORMAL: ÂNGELA MARIA CUNHA OLIVEIRA / CPF: 625.320.573-00, FRANCISCA MESSIA PEREIRA MARTINS / CPF: 604.277.183-33, FRANCISCO GOMES PASSOS / CPF: 027.923.043-59, LINDEVÂNIA RODRIGUES CUNHA / CPF: 089.802.167-90 / PATRICK LUIS OLIVEIRA MUNIZ / CPF: 065.647.793-80, PHILIPPE OLIVEIRA MUNIZ / CPF: 606.109.183-46, RAIMUNDO ALVES MUNIZ / CPF: 760.040.073-15. VALOR: R$ 253.915,00 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e quinze reais). VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
- DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 09/05/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
_________________________________________________________
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Hidrolândia-CE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
9ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTEDESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 9ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-130618-TP01-SEINFRA 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – Contratada: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA da Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Praça do Distrito de Conceição no Município de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 4295 – Nova Vigência: até 03/11/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 06/05/2022 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 06/05/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOTIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZOESPÉCIE:
9ª ALTERAÇÃOÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTEDESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPALMATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 9ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-130618-TP02-SEINFRA 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – Contratada: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ nº 13.766.379/0001-97 – Finalidade: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA da Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Construção de uma Praça com Quadra Poliesportiva Descoberta no Distrito de Betânia no Município de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 4410 – Nova Vigência: até 03/11/2022 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 06/05/2022 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Ivan Rodrigues de Sousa (CONTRATADA).VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 06/05/2022NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
