TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº PMH-240518-TP02-F.G. 01 – Processo Originário:
TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-240518-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Administração e Finanças – Contratada: GSM CENTER LTDA ME CNPJ nº
08.027.003/0001-20 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da prestação dos serviços
de licença e uso de sistema informatizado para conversação do acervo físico em
mídia digital, com disponibilização dos equipamentos e da mão de obra junto a
Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Hidrolândia/CE
Nova Vigência: até 01/12/2020 – Data da Assinatura do Termo de Alteração
Contratual: 05/06/2020 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no
8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga
Soares Timbó (CONTRATANTE); Expedito Jarbas de Oliveira Farias (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 05/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Secretário e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº PMH-240518-TP02-FMAS 01 – Processo Originário:
TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-240518-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social – Contratada: GSM CENTER LTDA
ME CNPJ nº 08.027.003/0001-20 – Finalidade: Prorrogação do Prazo da prestação
dos serviços de licença e uso de sistema informatizado para conversação do acervo
físico em mídia digital, com disponibilização dos equipamentos e da mão de obra
junto a Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do
Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 01/12/2020 – Data da Assinatura
do Termo de Alteração Contratual: 05/06/2020 – Fundamentação Legal: Inciso II do
art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual
Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Expedito Jarbas de Oliveira
Farias (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 05/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e
Desenvolvimento Social
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº PMH-240518-TP02-FME 01 – Processo Originário:
TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-240518-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Educação – Contratada: GSM CENTER LTDA ME CNPJ nº 08.027.003/0001-20
Finalidade: Prorrogação do Prazo da prestação dos serviços de licença e uso de
sistema informatizado para conversação do acervo físico em mídia digital, com
disponibilização dos equipamentos e da mão de obra junto a Secretaria Municipal
de Educação do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 01/12/2020
Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 05/06/2020 – Fundamentação
Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e
Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Expedito Jarbas
de Oliveira Farias (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 05/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Gestor e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo
Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-240518-TP02-
FME 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-240518-
TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de Educação – Contratada:
GSM CENTER LTDA ME CNPJ nº 08.027.003/0001-20 – Finalidade:
Prorrogação do Prazo da prestação dos serviços de licença e uso de
sistema informatizado para conversação do acervo físico em mídia
digital, com disponibilização dos equipamentos e da mão de obra junto
a Secretaria Municipal de Educação do Município de Hidrolândia/CE
Nova Vigência: até 01/12/2020 – Data da Assinatura do Termo de
Alteração Contratual: 05/06/2020 – Fundamentação Legal: Inciso II do
art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e
Contratual – Signatários: Irani Moura Oliveira(CONTRATANTE); Expedito
Jarbas de Oliveira Farias (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 05/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Irani Moura Oliveira
Gestora e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº 07032017-04-FMAS – Processo Originário: PREGÃO
PRESENCIAL N.º PMH-160217.PP01 – Contratante: Secretaria Municipal de
Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social – Contratada: HEDELITA NOGUEIRA
VIEIRA – EIRELI CNPJ nº 07.779.242/0001-74 – Finalidade: Prorrogação do Prazo do
contrato firmado entre as partes, que tem como objetivo a Prestação dos Serviços
de Publicações Legais, Divulgação e Publicidade dos Atos Oficiais em Jornal de
Grande Circulação Estadual, Diário Oficial do Estado do Ceará e Diário Oficial da
União junto a Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento
Social do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 28/03/2021 – Data da
Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 02/06/2020 – Fundamentação Legal:
Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e
Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Ewerton Lopes
da Silva (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 02/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e
Desenvolvimento Social
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº 07032017-02-FME – Processo Originário: PREGÃO
PRESENCIAL N.º PMH-160217.PP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Educação
– Contratada: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – EIRELI CNPJ nº 07.779.242/0001-74
Finalidade: Prorrogação do Prazo do contrato firmado entre as partes, que tem
como objetivo a Prestação dos Serviços de Publicações Legais, Divulgação e
Publicidade dos Atos Oficiais em Jornal de Grande Circulação Estadual, Diário Oficial
do Estado do Ceará e Diário Oficial da União junto a Secretaria Municipal de
Educação do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 28/03/2021 – Data
da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 02/06/2020 – Fundamentação
Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e
Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz (CONTRATANTE); Ewerton Lopes
da Silva (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 02/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Gestor e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº 07032017-03-FMS – Processo Originário: PREGÃO
PRESENCIAL N.º PMH-160217.PP01 – Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – EIRELI CNPJ nº 07.779.242/0001-74
Finalidade: Prorrogação do Prazo do contrato firmado entre as partes, que tem
como objetivo a Prestação dos Serviços de Publicações Legais, Divulgação e
Publicidade dos Atos Oficiais em Jornal de Grande Circulação Estadual, Diário Oficial
do Estado do Ceará e Diário Oficial da União junto a Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência: até 28/03/2021 – Data da
Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 02/06/2020 – Fundamentação Legal:
Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas Cláusulas Editalícia e
Contratual – Signatários: Irani Moura Oliveira (CONTRATANTE); Ewerton Lopes da
Silva (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 02/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Irani Moura Oliveira
Gestora e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº 10032017-04.4-FMAS – Processo Originário: PREGÃO
PRESENCIAL N.º PMH-160217.PP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social – Contratada: VEXNET TELECON
INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 11.500.145/0001-78 – Finalidade: Prorrogação do Prazo
da Prestação dos Serviços de Instalação, Fornecimento e Manutenção de Link de
Internet Banda Larga Via Rádio junto a Secretaria Municipal de Assistência,
Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia/CE – Nova
Vigência: até 21/03/2021 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual:
29/05/2020 – Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e
ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz
(CONTRATANTE); Cláudio Martins Bezerra (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 29/05/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e
Desenvolvimento Social
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº 10032017-02.2-FME – Processo Originário: PREGÃO
PRESENCIAL N.º PMH-160217.PP02 – Contratante: Secretaria Municipal de Educação
– Contratada: VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 11.500.145/0001-78
Finalidade: Prorrogação do Prazo da Prestação dos Serviços de Instalação,
Fornecimento e Manutenção de Link de Internet Banda Larga Via Rádio junto a
Secretaria Municipal de Educação do Município de Hidrolândia/CE – Nova Vigência:
até 21/03/2021 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 29/05/2020
– Fundamentação Legal: Inciso II do art. 57 da 61 da Lei no 8.666/93 e ainda nas
Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Vanderlan Matos da Cruz
(CONTRATANTE); Cláudio Martins Bezerra (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia - CE, 29/05/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
Vanderlan Matos da Cruz
Gestor e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação
