TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
110618-TP02-F.G. 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-110618-TP02
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada:
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma
do Canal de Águas Pluviais na Sede do Município de Hidrolândia/CE, conforme MAPP nº. 4249
Nova Vigência: até 18/12/2020 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 19/06/2020
Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas
Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Jerberson
Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 19/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
120618-TP01-F.G. 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP01
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário E Recursos Hídricos – Contratada:
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de
Construção de Uma Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de
Hidrolândia/CE, conforme MAPP nº. 1370 – Nova Vigência: até 15/12/2020 – Data da Assinatura do
Termo de Alteração Contratual: 17/06/2020 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do
art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga
Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 17/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
130618-TP02-SEINFRA 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP02
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente – Contratada: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ nº 13.766.379/0001-97
Finalidade: Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de
Construção de uma Praça com Quadra Poliesportiva Descoberta no Distrito de Betânia no Município
de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 4410 – Nova Vigência: até 29/11/2020 – Data da Assinatura do
Termo de Alteração Contratual: 04/06/2020 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do
art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga
Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Ivan Rodrigues de Sousa (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 05/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
130618-TP01-SEINFRA 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP01
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente – Contratada: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-
80 – Finalidade: Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para Execução dos
Serviços de Reforma e Ampliação da Praça do Distrito de Conceição no Município de Hidrolândia/CE,
Conforme MAPP 4295 – Nova Vigência: até 28/11/2020 – Data da Assinatura do Termo de Alteração
Contratual: 03/06/2020 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no
8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó
(CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 03/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do instrumento contratual nº PMH-120318-TP01-SEDUC 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120318-TP01 – Contratante: Prefeitura Municipal de Hidrolândia através da Secretaria Municipal de Educação – Contratada: CK – CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.566.782/0001-72– Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução dos serviços de reforma de diversas escolas municipais na sede do Município de Hidrolândia/CE– Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 05/06/2020 – Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.
Hidrolândia/CE, 05 de junho de 2020.
Vanderlan Matos da Cruz
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
4ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 4ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
120618-TP02-F.G. 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP02
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário E Recursos Hídricos – Contratada:
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma e
Ampliação de Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE,
conforme MAPP nº. 1367 – Nova Vigência: até 15/12/2020 – Data da Assinatura do Termo de
Alteração Contratual: 17/06/2020 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei
no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó
(CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 17/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
5ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 5ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
110618-TP01-F.G. 01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-110618-TP01
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada:
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de
Construção de Uma Passagem Molhada no Riacho Mosquito no Município de Hidrolândia/CE,
conforme MAPP nº. 4255 – Nova Vigência: até 18/12/2020 – Data da Assinatura do Termo de
Alteração Contratual: 19/06/2020 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei
no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó
(CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 19/06/2020
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos
