TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
9ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE ALTERAÇÃO DE
CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 9ª Alteração – Termo Inicial: Contrato Nº PMH-
120618-TP01-F.G.01 – Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP01
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada:
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Construção
de Uma Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE,
conforme MAPP nº. 1370 – Nova Vigência: até 07/12/2021 – Data da Assinatura do Termo de Alteração
Contratual: 09/06/2021 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no
8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó
(CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 09/06/2021
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
7ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 7ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº PMH-110618-TP02-F.G.01 – Processo Originário: TOMADA
DE PREÇOS N.º PMH-110618-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTORA NOVA
HIDROLÂNDIA EIRELI - ME CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO da Contratação de Empresa Especializada em
Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma do Canal de Águas Pluviais
na Sede do Município de Hidrolândia/CE, conforme MAPP nº. 4249 – Nova Vigência:
até 14/12/2021 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 15/06/2021
– Fundamentação Legal: §1º inciso II do art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no 8.666/93, e
ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual – Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó
(CONTRATANTE); Francisco Jerberson Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 15/06/2021.
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e
Recursos Hídricos
TÍTULO:
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
TIPO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ESPÉCIE:
8ª ALTERAÇÃO
ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
DESTINATÁRIO:
SETOR DE IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL
MATÉRIA:
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Título: AVISO DE
ALTERAÇÃO DE CONTRATO – Tipo: Prorrogação de Prazo – Espécie: 8ª Alteração
Termo Inicial: Contrato Nº PMH-120618-TP02-F.G.01 – Processo Originário: TOMADA
DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP02 – Contratante: Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agrário E Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTORA NOVA
HIDROLÂNDIA EIRELI – ME, CNPJ nº 22.675.190/0001-80 – Finalidade:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO da Contratação de Empresa Especializada em
Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Passagem
Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE,
conforme MAPP nº. 1367 – Nova Vigência: até 09/12/2021 – Data da Assinatura do
Termo de Alteração Contratual: 11/06/2021 – Fundamentação Legal: §1º inciso II do
art. 57, §Ú do art. 61 da Lei no 8.666/93, e ainda nas Cláusulas Editalícia e Contratual
– Signatários: Luiz Gonzaga Soares Timbó (CONTRATANTE); Francisco Jerberson
Timbó Magalhães (CONTRATADA).
VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL:
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
LOCAL E DATA:
Hidrolândia-CE, 11/06/2021.
NOME/CARGO/ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE:
______________________________
Luiz Gonzaga Soares Timbó
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e
Recursos Hídricos
